Договор на оказание услу по промышленному альпинизму

Примерная форма договора на оказание услуг промышленного альпинизма (подготовлено экспертами компании “Гарант”)

Договор
на оказание услуг промышленного альпинизма

[ место заключения договора ]

[ число, месяц, год ]

[ Полное наименование юридического лица ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны и [ полное наименование юридического лица ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, а вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель в соответствии со спецификацией обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг по [ вписать нужное, например, по чистке фасадного остекления зданий Заказчика ] методом промышленного альпинизма, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Все расходные материалы, оборудование, инвентарь предоставляет Исполнитель.

Исполнитель обязуется использовать только высококачественные расходные материалы и безопасные методы работы, не способные причинить вред имуществу Заказчика или третьих лиц.

2. Срок договора

2.1. По соглашению Сторон услуги оказываются в следующие сроки: [ вписать нужное ].

2.2. Стороны могут изменить сроки оказания услуг путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. Оплата услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

Указанная цена включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

3.2. Заказчик производит предоплату услуг в размере [ значение ] % их стоимости в день подписания договора, а оставшуюся сумму – в течение [ значение ] дней после подписания акта сдачи-приема оказанных услуг.

3.3. Любое изменение объема и стоимости услуг оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору, подписываемым уполномоченными лицами обеих Сторон.

3.4. Заказчик производит оплату безналичным путем на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

3.5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель вправе:

4.1.1. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.2. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему договору.

4.1.3. Привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказания услуг по настоящему договору.

4.2.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием услуг.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. Организовать и обеспечить исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с технологическими требованиями.

4.3.2. Выполнить свои обязательства в предусмотренный настоящим договором срок.

4.3.3. Оказывать услуги, являющиеся предметом настоящего договора, персоналом, прошедшим соответствующее обучение и инструктаж.

4.3.4. Соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на объекте Заказчика.

4.3.5. Экономно использовать электроэнергию, воду и другое обеспечение, предоставленное Заказчиком.

4.3.6. Немедленно устранить все недостатки, выявленные Заказчиком при приеме-передаче услуг.

4.3.7. Передавать свои обязательства по настоящему договору третьей стороне только с предварительного письменного согласия Заказчика.

4.3.8. Бережно относиться к имуществу Заказчика, а также к имуществу третьих лиц, находящихся на территории объектов Заказчика, при оказании услуг по настоящему договору.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. Оплачивать оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

4.4.2. Обеспечить условия для нормальной работы бригады Исполнителя, в том числе свободный доступ к месту оказания услуг.

4.4.3. Принять оказанные надлежащим образом услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.4.4. Предоставить сотрудникам Исполнителя доступ к источникам электроэнергии, горячей и холодной воды, необходимых для оказания услуг по настоящему договору.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

5.2. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств другой Стороне убытки, обязана их возместить.

5.3. За нарушение срока оказания услуг, установленных настоящим договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере [ значение ] % от стоимости оказываемых услуг.

5.4. В случае нарушения срока оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает ему неустойку в размере [ значение ] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

Все изменения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных соглашений.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случаях:

– взаимного соглашения Сторон;

– невыполнения обязательств одной из Сторон с применением мер ответственности, предусмотренных действующим гражданским законодательством РФ.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

7.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами спор будет рассматриваться в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

7.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем [ вписать нужное – почтовой, факсимильной, электронной связи ].

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации.

7.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

Договор на оказание услу по промышленному альпинизму

Договор
об оказании услуг промышленного альпинизма

г. __________ “___”________ ____ г.

___________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ____________________________________________, с одной стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
и __________________________________, именуем__ в дальнейшем “Исполнитель”,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ___________________________________________, с другой стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги промышленного альпинизма (далее по тексту – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.
В перечень оказываемых Исполнителем услуг сторонами внесены следующие:
_________________________________________________________________;
__________________________________________________________________.
1.2. Исполнитель оказывает услуги силами своих сотрудников без привлечения третьих лиц.
1.3. Услуги оказываются в месте нахождения Заказчика по адресу: _________________________________________________________________________.
1.4. Услуги оказываются с “___”________ ____ г. до полного оказания услуг, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, но не позднее, чем “___”________ ____ г.

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

2.1. По оказании Услуг, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, либо по истечении крайнего срока оказания услуг, указанного в п. 1.4 настоящего Договора, Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах, являющийся приложением к настоящему Договору.
2.2. В течение _____ дней после получения Акта приемки-сдачи оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа и их устранения Исполнителем.
2.3. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Договора состоит из общей стоимости услуг, перечисленных в 1.1 настоящего Договора, и составляет ________ (__________) рублей, в том числе НДС ________ (__________) рублей.
3.2. Стороны договорились о следующем способе и порядке оплаты услуг: __________________________________________________________________________.
3.3. Обязанности Заказчика по оплате оказанных Исполнителем услуг считаются выполненными с момента _____________________________________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оказания услуг, предусмотренных п. 1.4 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости не оказанных в срок услуг за каждый день просрочки.
4.2. За нарушение сроков оплаты, установленных разд. 3 настоящего Договора, Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных настоящим Договором неустоек.
4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Читать еще:  В какой срок делают свидетельство о рождении дубликат

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).
5.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств, перечисленных в п. 5.1 настоящего Договора, обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.
5.3. Документ, выданный _________________________ (торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор действует в течение периода, указанного в п. 1.4 настоящего Договора.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
6.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получение, либо вручена другой Стороне под расписку.
7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение ___ (_____) рабочих дней со дня получения претензии.
7.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.4 настоящего Договора, спор передается на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.3. К настоящему Договору прилагаются:
– Акт приемки-сдачи оказанных услуг (Приложение N __);
– ________________________________.
8.4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Наименование: __________________ Наименование: ___________________
Юридический адрес: _____________ Юридический адрес: ______________
ОГРН ___________________________ ОГРН ____________________________
ИНН ____________________________ ИНН _____________________________
КПП ____________________________ КПП _____________________________
Р/с ____________________________ Р/с _____________________________
в ______________________________ в _______________________________
К/с ____________________________ К/с _____________________________
БИК ____________________________ БИК _____________________________
ОКПО ___________________________ ОКПО ____________________________
От имени Заказчика: От имени Исполнителя:
____________________ (__________) __________________ (____________)
М.П. М.П.

Договор на оказание услу по промышленному альпинизму

1. Предмет договора
1.1. “Заказчик” поручает, а “Подрядчик” принимает на себя обязательства, произвести комплекс ремонтно-строительных работ (далее работы) по адресу: г.Киев, ______
______________________________________________________________________
1.2. Виды и объемы работ определены Техническим заданием, прилагаемой Локальной сметой № ___, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, согласованными и подписанными договаривающимися сторонами.
1.3. “Подрядчик” обязан выполнить все обусловленные Договором работы и сдать их в законченном виде в установленные Договором сроки.

2. Стоимость Договора
2.1. Общая стоимость Договора согласно локальной смете является договорной и составляет _________ гр., в т.ч. НДС 20% __________ гр. Она включает в себя:
а) стоимость работ: _______ гр. в т.ч. НДС 20% __________ гр..;
б) Стоимость материалов: _________ гр. в т.ч. НДС 20% __________ гр..
2.2. Стоимость Договора на заявленный объем работ является неизменной и включает в себя все подготовительные и сопутствующие работы, необходимые для выполнения и сдачи работ в законченном виде.
2.3. Стоимость работ включает в себя компенсацию издержек “Подрядчика” и причитающихся ему вознаграждений.
2.4. Стоимость работ не может изменяться при изменении стоимости материала.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения полного объема работ составляет ____ календарных недель.
3.2. Датой начала работ считать день поступления авансового платежа на счет “Подрядчика”.
3.3. В случае задержки авансовых платежей, согласно п.___ настоящего Договора, а также обстоятельств, мешающих выполнению по настоящему Договору не по вине “Подрядчика”, сроки выполнения всего комплекса работ отодвигаются на величину задержек (обстоятельств) без применения штрафных санкций к “Подрядчику”.
3.4. Промежуточный контроль за соблюдением сроков ведения работ “Заказчик” может осуществлять на основании Графика производства работ, являющегося неотъемлемой частью договора.
3.5. Нарушение графика производства работ может служить основанием для “Заказчика” в несоблюдении порядка финансирования, в рамках нарушения графика, без вытекающего из этого нарушения последствий.
3.6. “Подрядчик” оставляет за собой право досрочного выполнения комплекса работ, при котором “Заказчик” обязуется принять и оплатить работы в 3-х дневный срок.

4. Порядок финансирования
4.1. Перед началом работ “Заказчик” выплачивает “Подрядчику” аванс в размере ____% от стоимости Договора, что составляет ________ гр., в т.ч. числе НДС 20%______ гр. Авансовый платеж должен быть произведен не позднее 3-х банковских дней после подписания настоящего Договора.
4.2. Последующие платежи “”Заказчик”” производит согласно Порядку финансирования, являющегося неотъемлемой частью Договора.
4.3. Окончательный расчет между сторонами происходит в течение 3-х банковских дней с момента подписания Акта приемки работ, либо при досрочном расторжении Договора.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Права “Заказчика”
5.1.1. “Заказчик” вправе во всякое время проверять ход и качество ведения работ, выполняемых “Подрядчиком”, не вмешиваясь в его деятельность.
5.1.2. Если “Подрядчик” не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, “Заказчик” вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
5.1.3. В случае систематического нарушения графика производства работ “Подрядчиком”, “Заказчик” вправе привлечь для надлежащего исполнения условий Договора третье лицо с отнесением расходов на “Подрядчика”.
5.1.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, “Заказчик” вправе назначить “Подрядчику” разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении “Подрядчиком” в назначенный срок этого требования, “Заказчик” вправе отказаться от настоящего Договора, либо поручить устранить недостатки третьему лицу с отнесением расходов на “Подрядчика”, а также потребовать возмещения убытков.
5.1.5. “Заказчик” вправе изменять техническое задание в ходе ведения работ, оплатив при этом затраты “Подрядчику”, если таковые произошли в силу изменений.
5.2. Права “Подрядчика”
5.2.1. “Подрядчик” имеет право производить работы с ______ч. до ______ ч.
5.2.2.Складировать и хранить строительные материалы на территории, отводимой “Заказчиком”, и при необходимости выставлять круглосуточную охрану.
5.2.3. Пользоваться электроэнергией за счет “Заказчика”.
5.2.4. В случае отклонения от технического задания переносить сроки сдачи работ на величину, пропорциональную отклонению в денежном эквиваленте.
5.2.5. В случае нарушения Порядка финансирования более чем на 10 календарных дней, в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
5.2.6. В случае отклонения от приемки работ “Заказчиком” перенести срок исполнения Договора на величину отклонения с применением штрафных санкций к “Заказчику” за несвоевременную оплату Договора.
5.3. Обязанности “Заказчика”
5.3.1. “Заказчик” обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренными настоящим Договором.
5.3.2. “Заказчик” обязуется обеспечить доступ “Подрядчика” в помещение для производства работ.
5.3.3. Обеспечить необходимые условия для ведения работ, а именно:
– наличие электроэнергии
– наличие водо- и теплоснабжения
– помещение для складирования материалов
– помещение для переодевания рабочих
– всей рабочей и разрешительной (если таковая не лежит на “Подрядчике”) документацией.
5.3.4. “Заказчик” обязуется принять выполненные работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
5.4. Обязанности “Подрядчика”
5.4.1. “Подрядчик” обязуется выполнять все работы по ремонту и отделке помещения надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему. И сдать работу “Заказчику” в установленный срок.
5.4.2.”Подрядчик” обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормативами и техническими условиями.
5.4.3. “Подрядчик” обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5.4.4. “Подрядчик” обязан вывезти в десятидневный срок со дня приемки работ, принадлежащие “Подрядчику” оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.
5.4.5. “Подрядчик” обязан немедленно известить “Заказчика” и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
– непригодности или недоброкачественности предоставленных “Заказчиком” материалов и оборудования;
– возможных неблагоприятных для “Заказчика” последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работы;
– иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность его завершения в срок.

Читать еще:  Могут ли гаи проверить наличие аптечки огнетушителя

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
6.2.1. По письменному соглашению сторон.
6.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена Законом или настоящим Договором.
6.2.3. В иных случаях, предусмотренных Законом или соглашением сторон.

7. Гарантийные обязательства
7.1. В случае выявления брака или скрытых дефектов, связанных с выполненными работами, “Подрядчиком” принимаются претензии в течение 12 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ, которые он обязуется устранить за свой счет в течение 10 дней с момента поступления претензии.

8. Штрафные санкции
8.1. В случае нарушения “Заказчиком” сроков оплат более чем на 3-и дня по пунктам, оговоренных в прилагаемом порядке финансирования работ и материалов “Подрядчик” вправе приостановить выполнение работ до момента очередной оплаты с увеличением сроков производства работ.
8.2. В случае нарушения сроков сдачи работ “Подрядчик” платит штраф “Заказчику” в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ
8.3. Уплата штрафа не освобождает стороны от выполнения обязанностей по Договору.
8.4. В случае расторжения Договора по собственной инициативе без выставления претензий “Заказчик” обязан оплатить “Подрядчику” 3% от оговоренной стоимости работ за нарушение ритма работ, передислокацию рабочих, техники и оборудования на другие объекты.
8.5. В случае расторжения Договора по собственной инициативе без выставления претензий “Подрядчик” обязан оплатить “Заказчику” неустойку в размере 3% от договорной стоимости работ.

9. Особые условия
9.1. В случае, когда работы выполнены “Подрядчиком” с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию помещения по назначению, “Заказчик” вправе по своему выбору:
9.1.1. Потребовать от “Подрядчика” безвозмездного устранения недостатков в разумный срок с возмещением “Заказчику” причиненных просрочкой убытков.
9.1.2. Потребовать от “Подрядчика” соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
9.1.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на “Подрядчика”. Если отступление в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный “Заказчиком” срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, “Заказчик” вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены “Заказчиком” при условии, что они были обнаружены в течение 1 (одного) календарного месяца с момента приемки работ.
9.1.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает “Подрядчик”, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает “Заказчик”.
9.1.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет “Подрядчик”.
9.1.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки “Заказчиком” несет “Подрядчик”.

10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут решаться путем переговоров.
10.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, споры решаются в Арбитражном суде г.Киева в порядке, установленном действующим законодательством Украины.

11. Приложение
1) Смета
2) Порядок финансирования
3) График производств работ
4) Техническое задание
5) Рабочие чертежи
6) Акты приемки выполненных работ
7) Лицензия

12. Юридические адреса и реквизиты сторон.

“Заказчик” _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

“Подрядчик” ____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

razvodved.ru

Договор аренды на снаряжение промышленного альпинизма образец

1.4 Договора, Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Цена настоящего Договора состоит из общей стоимости услуг, перечисленных в 1.1 настоящего Договора, и составляет ( ) рублей, в том числе НДС ( ) рублей.

3.2. Стороны договорились о следующем способе и порядке оплаты услуг: .

Исполнитель оказывает услуги силами своих сотрудников без привлечения третьих лиц. Арендодатель обязан в присутствии Арендатора проверить исправность предоставленного по Договору проката снаряжения, а также ознакомить Арендатора с правилами эксплуатации снаряжения либо выдать ему письменные инструкции по пользованию этим снаряжением.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 6.1. Настоящий Договор действует в течение периода, указанного в п.

1.4 настоящего Договора. 6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

Гражданско правовой договор с промышленным альпинистом образец

Во всех других случаях неисполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны договорились о следующем способе и порядке оплаты услуг: .

3.3. Обязанности Заказчика по оплате оказанных Исполнителем услуг считаются выполненными с момента . 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1.

За нарушение сроков оказания услуг, предусмотренных п. 1.4 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере процентов от стоимости не оказанных в срок услуг за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков оплаты, установленных разд.

Тарифные разряды 5 разряд — выполнение вышеперечисленных работ. Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. 7.4.

Рабочая инструкция промышленному альпинисту (5 — 7-й разряды)

5.11. Выполнение работ по обеспечению безопасности деятельности на горном рельефе при съемках фильмов, проведении массовых мероприятий и т.п. 6. Промышленный альпинист имеет право: 6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и требовать от администрации обеспечения ими. 6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

Договор №____

В соответствии с предметом договора стоимость услуг составляет семнадцать тысяч рублей 7.

Порядок и сроки оплаты услуг по обучению 7.1.

Порядок оплаты за услуги по обучению устанавливается в соответствии с Настоящим договором. 7.2. Оплата услуг Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо путем внесения наличных денежных средств с оформлением соответствующих документов об оплате. 7.3. Оплата услуг Заказчиком производится не позднее дня начала занятий, установленным приказом Исполнителя.

8. Основания изменения и расторжения договора 8.1.

Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством РФ. 8.2.

Договор промышленный альпинизм образец

Указанная в п. 2.1 цена является предварительной. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации, представляемой Подрядчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

включая упущенную выгоду . 7.1. 10.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

Читать еще:  Как подать заявление на нарушение пдд

Высотные работы методом промышленного альпинизма

На видео: Как заработать на промышленном альпинизме В частности, будущему предпринимателю стоит знать, что, открывая компанию по проведению высотных работ, в том числе нужно предоставлять следующие услуги:

  • создание антикоррозийной защиты металлоконструкций зданий промышленного назначения;
  • ремонтные работы фасадов жилых и нежилых зданий;
  • монтаж и демонтаж рекламных щитов;
  • герметизация швов в панельных домах;
  • мытье, штукатурка и окраска фасадов зданий.

Кроме прибыльности бизнеса такого типа важной его особенностью можно назвать постоянное увеличение спроса на услуги промышленных альпинистов благодаря перманентно возрастающему количеству высотных зданий.

На видео: Особенности промышленного альпинизма Промышленный альпинизм как способ заработка Помимо альпинистов, для организации работы фирмы потребуются администратор, принимающий заказы и консультирующий потенциальных клиентов относительно предоставляемых услуг и стоимости работ, бухгалтер, водитель и технический персонал. Компания, предлагающая услуги высотных работ, прежде всего должна заявить о себе на рынке и оказаться на слуху у потенциальных клиентов.

Для этого существует множество видов рекламы:

  • раздача визиток и листовок и предложениями компании;
  • размещение рекламы в интернете и СМИ;
  • звонки в торговые центры и жилищные комплексы с предложениями относительно услуг компании.

Лучше всего действует комплексная реклама, включающая как размещение информации во всемирной сети, так и обычных медиасредствах, в таком случае гарантирован максимальный охват потенциальных клиентов. Кроме профессионализма рабочих важное значение в успешной работе промышленных альпинистов имеет амуниция и специализированное снаряжение:

    При желании можно проводить еще и строительные и монтажные работы на высоте учредитель организации должен получить соответствующую лицензию. Последовательность действий, требующихся для оформления ООО, следующая: После получения названных документов владельцу новой фирмы предостоит регистрация в основных фондах — пенсионном и социального страхования.

    Договор подряда с альпинистом образец

    Минимизировать риски компании поможет исключение из текста документа опасных условий.

    Договор подряда – это выполнение определенной работы за вознаграждение. Одна сторона – Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их второй стороне – Заказчику. Заказчик обязан принять и оплатить эти работы.

    Различаются отдельные виды подряда: бытовой, строительный, проектный и другие. Договор подряда может быть направлен на переработку вещи или изготовление новой.

    В этом случае право собственности на результат работ будет передаваться Заказчику. ________________________________ (наименование предприятия.

    учреждения, организации, Ф.И.О.

    Предметом договора подряда является результат выполненной работы, переработка либо обработка предмета или вещи, а также другая деятельность, имеющая овеществленный итог.

    Промышленный альпинизм в Ростове-на-Дону и области

    У нас трудятся альпинисты высокой квалификации, имеющие необходимые допуски и лицензии. На все высотные работы предоставляется гарантия.

    Гражданско правовой договор с промышленным альпинистом образец

    Чаще всего, поиск промышленных альпинистов осуществляется через кадровые агентства, печатные и иные издания по поиску персонала, или же посредством обращения в союзы промышленных альпинистов. В последнее время, возникли организации, специализирующиеся на выполнении всего спектра промышленно-альпинистких работ. Покрытие различных поверхностей антикоррозионными материалами.

    Промышленный альпинист руководствуется:- гражданско-правовым договором (либо трудовым);- настоящей должностной инструкцией. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п.

    Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 7.4. Исполнитель оказывает услуги силами своих сотрудников без привлечения третьих лиц.

    Договора, обязана в течение дней уведомить об этом другую Сторону.

    konsulan.ru

    Правовые нормы по промышленному альпинизму.

    2. Проведение ревизий, осмотров и выявление дефектов высотных конструкций. 3. Покрытие различных поверхностей антикоррозионными материалами.

    4. Производство малярных работ.

    Посадова інструкція промислового альпініста (рос.)

  • В своей деятельности Промышленный альпинист руководствуется: — гражданско-правовым договором (либо трудовым); — настоящей должностной инструкцией.
  • _________________________________________________________________.
  • _________________________________________________________________.

    • Выполнение технологических операций в безопорном пространстве с применением альпинистских технологий при производстве ремонтно-строительных работ на высотных конструкциях, радиотелевышках, опорах, мостах, дымовых трубах, газоходах, сводах тоннелей, ледобойных быках мостов и т.д.
    • Производство малярных работ.
    • Реставрация уникальных архитектурных объектов, храмов, памятников,
    • Покрытие различных поверхностей антикоррозионными материалами.
    • Проведение ревизий, осмотров и выявление дефектов высотных конструкций.

    Договор на оказание услу по промышленному альпинизму

    Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет. 10.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком. 10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

    10.7. Инфо Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных настоящим Договором неустоек.

    4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств

    Договор с строительными альпинистами скачать образец

    Изготовление пробников оплачивает Заказчик.

    6.7. Если в ходе выполнения работ выясняется, что фактическая стоимость материалов и доставки оказывается больше суммы, предусмотренной Договором, то дополнительные материалы оплачивает Заказчик (риск Заказчика).

    6.8. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п.

    7.1 настоящего Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть

    Должностная инструкция промышленного альпиниста

    В своей деятельности Промышленный альпиниструководствуется:– локальными нормативными актами ООО «Бета», в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка;– приказами (распоряжениями) генерального директора ООО «Бета» и непосредственного руководителя;– настоящей Должностной инструкцией.1.7.

    В период временного отсутствия Промышленного альпинистаего обязанности возлагаются на работника, назначаемого приказом генерального директора ООО «Бета».2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИПромышленный альпинистпроизводит следующие виды работ:2.1. Выполнение технологических операций в безопорном пространстве с применением альпинистских технологий при производстве ремонтно-строительных работ на высотных конструкциях, радиотелевышках, опорах, мостах, дымовых трубах, газоходах, сводах тоннелей, ледобойных быках мостов и т.п.2.2.

    Трудовой договор с работником

    настоящего трудового договора.2.2.3.

    Беречь имущество Работодателя, соблюдать конфиденциальность, не разглашать информацию и сведения, являющиеся коммерческой тайной Работодателя.2.2.4.

    Предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора. Работодатель вправе требовать от Работника выполнения обязанностей (работ), не обусловленных настоящим трудовым договором, только в случаях, предусмотренных законодательством о труде РФ.2.3.2.

    Обеспечить безопасные условия работы в соответствии с требованиями Правил техники безопасности и законодательства о труде РФ.2.3.3.

    Как принять на работу альпиниста?

    У вас не останется вопросов о после прочтения статьи по ссылке. Предприятия, организации, а также физические лица, ведущие или принятые по найму (договору) для ведения любых видов работ на высоте, обязаны иметь соответствующую проектную документацию на объект работ, а также сертификаты на применяемое снаряжение (п.

    Договор на промышленного альпиниста

    Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

    8.2. Инфо В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленномзаконодательством порядке.

    9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 9.2. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации . 5.1.2. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

    Договор с строительными альпинистами скачать образец

    8 договора в том числе, одним из дополнительных условий является наличие собственного альпинистского снаряжения, образцы исковых заявлений КОНТРАКТ.

    Материал, договор подряда с использованием материалов подрядчика (с фиксированной ценой работы, связанные с монтажом кровли и передать полученный при выполнении работ результат.Договор подряда, газоопасные работы на, все изменения и дополнения к Договору действительны. Строительной индустрии и промышленности строительных материалов, приемов оказания доврачебной помощи, за нарушение сроков оказания услуг.

    Договор подряда (рекомендуемый образец заполнения), отделов.Гражданско-правовой договор — соглашение сторон на выполнение определенных работ или оказание услуг, регулируемое нормами Гражданского кодекса РФ.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector